時間：2022-08-28 11:51:13
導(dǎo)語：在加工承攬合同的撰寫旅程中，學(xué)習(xí)并吸收他人佳作的精髓是一條寶貴的路徑，好期刊匯集了九篇優(yōu)秀范文，愿這些內(nèi)容能夠啟發(fā)您的創(chuàng)作靈感，引領(lǐng)您探索更多的創(chuàng)作可能。
承 攬 方：____________________________________ 地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定 作 方：____________________________________ 地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理：1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁; 2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
承攬合同的主體是雙方當(dāng)事人，即定作人和承攬人，定作人的主體資格原則上不受限制，公民、法人及其他經(jīng)濟(jì)組織均可成為定作人；承攬人作為主體要有合法資格。
承攬人從事承攬業(yè)務(wù)，是從事經(jīng)營行為，相應(yīng)地應(yīng)有權(quán)利能力和行為能力。法律對某些特殊行業(yè)如印刷、測繪、設(shè)計(jì)、鑒定、廣告制作等有特殊要求條件，承攬人的資格應(yīng)符合法律的規(guī)定。法律要求這些行業(yè)的行為人應(yīng)依法登記并具有相應(yīng)的經(jīng)營范圍，沒有經(jīng)營資格的組織不得從事該類業(yè)務(wù)的承攬業(yè)務(wù)。因此，定作人在與承攬人簽訂承攬合同時，應(yīng)先了解承攬人的合法資格及勞動條件，基于對承攬人的資格、人力、技術(shù)、設(shè)備的信任才簽訂合同。
承攬合同當(dāng)事人既可以口頭約定合同的內(nèi)容，也可以采用書面形式。實(shí)踐中，公民之間的小額承攬合同以口頭合同居多。但法人之間的承攬合同，或者標(biāo)的比較大，履行期限較長的承攬合同，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)訂立書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，便于合同發(fā)生糾紛后的處理和解決。在實(shí)踐中，有些承攬人業(yè)務(wù)繁多，為了簡化訂合同的手續(xù)，承攬人以格式合同與定作人簽訂合同。因格式合同是承攬人事先單方擬制的，合同的內(nèi)容往往加重定作人的責(zé)任，減輕承攬人的責(zé)任。這種合同往往會損害定作人的利益，因此，定作人在簽訂合同時應(yīng)仔細(xì)研究，簽訂之前可以主張合同部分條款無效，不受該條款的約束。
訂立合同雙方：
定作人：(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人： 簽約人：
定作人承辦單位： 聯(lián)絡(luò)人： 聯(lián)系電話：
定作人機(jī)構(gòu)地址： 傳真電話：
承攬人：(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人：簽約人：
承攬人營業(yè)執(zhí)照：生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明：
承攬人機(jī)構(gòu)地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：
銀行開戶許可證： 開戶行： 帳戶：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條 標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬元。
第二條 制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
注：整個承攬加工合同按每個報(bào)刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條 加工、制作與安裝、要求
1、 報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽光板封頂，并有通風(fēng)口一處。
第四條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
②、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn) 。
第五條 交貨時間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
③、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝，并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條 報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價值扣除_____ %做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
③、乙方承諾為甲方制作的報(bào)刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題，_____年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修，超過_____年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費(fèi);
④、乙方承諾對甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條 結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35%的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
④、剩余的合同標(biāo)的額 5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條 甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____ ‰的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條 乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③、乙方未按合同要求的時間交付報(bào)刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條 糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院。
第十一條 附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，報(bào)刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
關(guān)鍵詞:加工承攬合同;訂立;風(fēng)險(xiǎn)防范
加工承攬是市場經(jīng)濟(jì)生活中一種普遍采用的生產(chǎn)經(jīng)營方式,它一方面彌補(bǔ)了企業(yè)無法達(dá)到的“大而全”模式,另一方面使生產(chǎn)工序分工更專業(yè)、更細(xì)化,符合現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向,是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可或缺的重要組成部分。加工承攬合同作為實(shí)現(xiàn)雙方合作成功的重要保證形式,是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動中應(yīng)用較為廣泛的一種法律文件。
一、加工承攬合同的特征
承攬合同是承攬方按照定作方提出的要求完成一定的工作,定作方接受承攬方完成的工作成果,并付給約定報(bào)酬的合同。其特征如下:
第一,承攬合同是以完成一定的工作為目的,即定作方所需要的不是承攬方的單純勞務(wù),而是其物化的勞務(wù)成果。
第二,承攬合同的標(biāo)的(定作物)具有特定性,是承攬方按照定作方的特定要求,通過自己與眾不同的勞動后而完成的,故明確質(zhì)量和技術(shù)要求、確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是需要雙方充分溝通的重點(diǎn)條款;
第三,承攬合同又是諾成、雙務(wù)、有償合同。
第四,承攬方在履行合同過程中,應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果,因保管不善造成定作物損壞、滅失的,應(yīng)由承攬方獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任;在定作過程中加工人員出現(xiàn)傷亡,或非提供材料原因造成的設(shè)備損壞,由承攬方承擔(dān)責(zé)任,定作方原則上不承擔(dān)責(zé)任。
二、企業(yè)簽訂加工承攬合同時的主要風(fēng)險(xiǎn)防范措施
(一)訂立合同前對雙方能力要有充分了解
這是一個相互了解的過程。雙方的名稱、注冊地址、法人代表的姓名、聯(lián)系方法要確認(rèn)。對定作方訂立合同的法人資格、權(quán)限、經(jīng)營范圍、企業(yè)信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況、任務(wù)來源、技術(shù)要求合理性等要有基本的了解;對承攬方能否完成委托加工項(xiàng)目,其生產(chǎn)能力、設(shè)備條件、技術(shù)力量、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過何類水平的項(xiàng)目,都要了解清楚。即使其技術(shù)、設(shè)備、經(jīng)歷等符合要求,也應(yīng)盡量了解清楚,其已經(jīng)承攬過多少業(yè)務(wù)。
在承攬合同欺詐中,通常定作方都會虛構(gòu)或夸大加工任務(wù),使承攬人盲目相信該任務(wù)能產(chǎn)生多大經(jīng)濟(jì)效益,從而放松警惕,對定作方的苛刻要求沒有引起足夠重視,在談判中處于被動局面,從而為產(chǎn)生合同糾紛甚至陷阱埋下伏筆。
企業(yè)在實(shí)際工作中,要防止以下合同欺詐行為:一是訂立合同的主體沒有訂立合同的資格或根本沒有履約能力;二是委托人超越權(quán)限,以被人名義簽訂承攬合同。在承攬合同的簽訂中,經(jīng)常有委托人以被人名義簽訂合同的情況,在被人授權(quán)范圍內(nèi),委托人所簽訂合同的權(quán)利義務(wù)應(yīng)由被人授權(quán)。但委托人超越權(quán)或權(quán)期限已過時效的、屆滿后所訂立的合同,未經(jīng)被人追認(rèn),由行為人承擔(dān),這有可能給另一方當(dāng)事人造成損失。所以,對于對方業(yè)務(wù)員或經(jīng)營管理人員代表其單位訂立的合同,應(yīng)注意了解對方法定代表人委托授權(quán)情況,包括授權(quán)范圍、授權(quán)期限、授權(quán)書的真實(shí)性等等。
(二)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求是衡量合同履行的標(biāo)尺,必須明確詳盡
加工承攬的標(biāo)較為廣泛,既有加工定作物的,也有完成一定勞動項(xiàng)目的,所以,在合同中要明確委托加工、定制、維修修理的具體內(nèi)容及相關(guān)要求。
第一,標(biāo)的物應(yīng)具體合法。如標(biāo)的物不能模糊,應(yīng)具體準(zhǔn)確,寫全稱;加工物應(yīng)是合法物(不能是造支槍、合成制造等);如須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)(如?；方?jīng)營、強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)許可等);標(biāo)的物不能侵犯他人合法權(quán)益(知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等)。
第二,加工承攬合同的定作物或完成工作項(xiàng)目的質(zhì)量技術(shù)要求應(yīng)清楚、準(zhǔn)確。標(biāo)的物或項(xiàng)目執(zhí)行某一標(biāo)準(zhǔn)的,合同中應(yīng)寫明執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)名稱、代號、編號。屬于非標(biāo)準(zhǔn)的定作物,必須有明確的技術(shù)要求或圖紙資料。沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)而有樣品的,雙方當(dāng)事人應(yīng)共同封存樣品,妥善保管,作為驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)事人不得簽訂無質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的承攬合同。
第三,承攬方應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同規(guī)定,按定作方要求的技術(shù)條件完成工作,未經(jīng)定作方同意不得擅自變更。承攬方在依照合同要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方,定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時間內(nèi)及時回復(fù),提出修改意見,承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。為確保質(zhì)量,定作方有權(quán)在工作期間隨時檢查或委托雙方認(rèn)可的第三方檢查產(chǎn)品質(zhì)量。
在實(shí)際工作中,我們要防范不平等技術(shù)要求帶來的風(fēng)險(xiǎn),如定作方提出的定做要求在實(shí)際上是不可能實(shí)現(xiàn)的,或?qū)崿F(xiàn)的成本明顯高于承攬方所能達(dá)到的效益,這樣可能給承攬方帶來的虧損風(fēng)險(xiǎn)等。
(三)原材料的提供及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求應(yīng)具體
1、承攬方使用自己的原材料進(jìn)行加工承攬生產(chǎn)或完成工作,承攬方必須按照合同要求選用原材料,對產(chǎn)品和工作成果的質(zhì)量負(fù)責(zé),并接受定作方的檢查。若隱瞞原材料的質(zhì)量缺陷或使用不符合合同要求的原材料,因而影響定作物質(zhì)量的,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨等處理。
2、承攬方使用定作方的原材料完成工作的:一是要明確原材料的消耗定額,對于超定額部分的費(fèi)用分擔(dān)要作出約定;二是定作方提供原材料的,應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、品種規(guī)格、質(zhì)量保證供應(yīng),否則,對因原材料因素造成的定作物的瑕疵,承攬方不負(fù)責(zé)任;三是承攬方每批次應(yīng)及時檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求的,應(yīng)及時通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,不要認(rèn)為這是定作方供應(yīng)的而不加注意,以致合同執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,給雙方帶來損失;四是承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換不需要修理的零部件。
3、合同條款要明確規(guī)定原材料加工過程的廢品率、計(jì)量誤差、邊角余料的要求及處理方法等。
(四)價款或酬金條款要合理
價款是用來償付承攬方完成產(chǎn)品或項(xiàng)目的價金。價款中包括原輔材料、技術(shù)、燃料動力、勞務(wù)及設(shè)備損耗等開支。酬金是不包括原輔材料用來支付對方勞務(wù)或智力成果的價金。
1、加工定作物的價款或酬金,國家或主管部門有規(guī)定的,按規(guī)定執(zhí)行。沒有規(guī)定的,可由當(dāng)事人雙方商定。應(yīng)包括以下主要內(nèi)容:單價(是否含稅)、總價、付款方式、結(jié)算方式、付款期限、價格組成、貨幣種類等。
2、由于價款和酬金計(jì)算的區(qū)別,在違約金核定比例上便有不同規(guī)定。以價款來計(jì)算違約金比率,一般都低于以酬金計(jì)算的比率,這是因?yàn)閮r款中包含著原材料、產(chǎn)成品或購進(jìn)品的價值部分,其價值量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于酬金數(shù)量。在實(shí)際工作中企業(yè)應(yīng)注意準(zhǔn)確選定違約金計(jì)算的基數(shù)。
(五)定金和預(yù)付款的約定要謹(jǐn)慎
加工承攬合同中,使用定金和預(yù)付款的情況比較多見。根據(jù)國家規(guī)定:定作方可向承攬方交付定金,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定金是合同擔(dān)保的形式之一,定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金;承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。經(jīng)當(dāng)事人約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款,預(yù)付款無擔(dān)保作用。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款;定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的可以請求返還。工作中,企業(yè)要注意防范下列風(fēng)險(xiǎn);
第一,要防范利用承攬合同設(shè)立所謂“質(zhì)保金”、“承諾金”等進(jìn)行的欺詐。所謂“質(zhì)保金”、“承諾金”一般都是承攬合同中定作人要求承攬人預(yù)先支付的對質(zhì)量或完成時間的保證金。但在欺詐合同中定作人制訂的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是承攬人無法達(dá)到的,有的合同對質(zhì)量約定不明確或質(zhì)量很難把握,這樣定作人可以借口質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)而解除合同,從而達(dá)到騙取“質(zhì)保金”、“承諾金”的目的。
第二,要防范利用承攬合同中“押料款”進(jìn)行的欺詐。在承攬業(yè)務(wù)中經(jīng)常有來料加工的情況,定作方提供原材料,承攬方進(jìn)行加工,定作方在合同中要求承攬方必須事前支付原材料款給定作方作為抵押。收取押料款后定作方借口質(zhì)量問題解除合同,并且不退押料款,從而達(dá)到變相銷售積壓貨物的目的。
(六)合同履行的期限、地點(diǎn)和方式要清晰
沒有履行期限和地點(diǎn)的合同是無法履行的,因此合同中對交(提)貨期限和地點(diǎn)及運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān)、運(yùn)輸途中的風(fēng)險(xiǎn)是否需要投保及保險(xiǎn)費(fèi)用的承擔(dān)、吊裝費(fèi)用的收取或免收等必須作出具體規(guī)定,并應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。
1、運(yùn)輸費(fèi)用的確定要包括風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)移的確認(rèn),即使是雙方都心知肚明的常識也應(yīng)預(yù)先約定,避免糾紛。
2、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
3、交(提)定作物日期的確定:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
4、承攬人有提存定作物或留置定作物的權(quán)利。根據(jù)我國《合同法》規(guī)定,承攬人享有提存權(quán)和留置權(quán)。定作人除負(fù)損害賠償責(zé)任外,還應(yīng)當(dāng)承受定作物在留置期內(nèi)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)(主要包括損壞、風(fēng)吹雨淋、滯延產(chǎn)生的保管費(fèi)用等),延期付款的,按中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定執(zhí)行。
(七)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法條款要詳細(xì)
1、合同中要約定加工制作過程中驗(yàn)收的期限、次數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)。承攬方在加工期間,應(yīng)當(dāng)接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。
2、雙方要約定交付驗(yàn)收的地點(diǎn)、時間、交付期限。
3、逾期驗(yàn)收或受領(lǐng)定作物,定作人應(yīng)承擔(dān)其風(fēng)險(xiǎn),支付相關(guān)保管費(fèi)用及其他費(fèi)用。
4、驗(yàn)收時有封存樣品的,雙方共同啟封樣品,以樣品為驗(yàn)收依據(jù);無樣品的,依技術(shù)資料圖紙和規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行驗(yàn)收。
5、有些產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)難以立即發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,因而必須規(guī)定一定的產(chǎn)品保修期。在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,除定作方使用保管不當(dāng)造成的以外,應(yīng)由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。保修期的設(shè)置應(yīng)當(dāng)恰當(dāng)合理。
(八)違約責(zé)任要明確
合同條款的每一項(xiàng)責(zé)任都應(yīng)有相應(yīng)的制約條款保證其得到履行。違反加工承攬合同約定的當(dāng)事人,由于自己的過錯,致使合同不能履行或不能完全履行,依照法律和合同規(guī)定必須承擔(dān)的責(zé)任。如向?qū)Ψ浇桓哆`約金、賠償金,不能收回定金或雙倍返還定金等。
承攬方和定作方都有可能是違約責(zé)任的承擔(dān)者,合同中要劃分清楚。承攬方的違約責(zé)任主要有:未按合同規(guī)定的質(zhì)量、數(shù)量、時間完成工作,未按合同規(guī)定包裝定作物,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或零部件,因保管不善使定作物損壞、滅失等。定作方的違約責(zé)任主要有:中途廢止合同,中途變更合同規(guī)定定作物的質(zhì)量、數(shù)量、完成時間,未按合同規(guī)定期限提供原材料,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物或不按期付款等。
(九)解決合同糾紛方式要協(xié)商
這一條款要求當(dāng)事人雙方在簽訂合同時寫明,一旦合同發(fā)生爭議,雙方將采取何種方式加以解決,是雙方協(xié)商、向工商行政管理機(jī)關(guān)申請仲裁還是向人民法院。
三、簽訂加工承攬合同不能急于求成
定作人：_________________簽訂地點(diǎn)：_________________
承攬人： ________________簽訂時間：_________________
第一條 加工物
加工物名稱
規(guī)格型號
計(jì)量單位
數(shù)量
報(bào)酬
單價
金額
工藝手繡鞋墊
38-45#
雙
元/雙
合計(jì)人民幣金額（大寫）：￥：
第二條 定作人提供的材料
材料名稱 規(guī)格型號 計(jì)量單位 數(shù)量 質(zhì)量 提供日期 消耗定額
工藝布制鞋料 38-45# 雙 一等
第三條
承攬人對定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議的期限：_簽定合同當(dāng)日，檢測方法：目測_________________________________。
第四條
定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：__承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料。
第五條
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在__當(dāng)___日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的__當(dāng)_____日內(nèi)答復(fù)。
第六條
定作方（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：__割絨鞋墊加工全過程，但必須保證產(chǎn)品質(zhì)量問題。
第七條
定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求：______定作人免費(fèi)為承攬人提供加工原材料________________________________________________________。
第八條
加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_____針腳相等,刀割均勻,絨面平整,絨面無漏底,顏色清晰干凈，圖案準(zhǔn)確 _______________________________。
第九條
加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____包裝由定作方負(fù)責(zé)，運(yùn)費(fèi)憑單據(jù)由定作方負(fù)責(zé)報(bào)銷（累計(jì)200元以上）。
第十條
加工物的交付方式、期限及地點(diǎn)：_____產(chǎn)品由承攬方在合同有效期內(nèi)發(fā)送至定作人處_________________________________________________。
第十一條
加工物的驗(yàn)收、方法、期限及地點(diǎn)：____驗(yàn)收方法見第八條，具體以樣品為準(zhǔn)。驗(yàn)收期限定作人收到產(chǎn)品后三天內(nèi)，驗(yàn)收地點(diǎn)定作人處。
第十二條
承攬人對加工物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：__合同期限： 年 月 日至 年 月 日止(雙方協(xié)商)。
第十三條
承攬人應(yīng)在_______年________月_______日前向定作人交付承攬加工定金（大寫）__________________ 元。
第十四條
結(jié)算方式及期限：_____承攬人在交付合格定作物后，定作方必須付清加工費(fèi).現(xiàn)金結(jié)算，批交批結(jié)，批清批領(lǐng)，合同有效期限見第十條。
第十五條
定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條
本合同解除的條件：（一）定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
『該文章由(中國教育資源網(wǎng))整理，版權(quán)歸原作者、原出處所有。
（二）承攬人可以隨時解除合同, 但應(yīng)及時書面通知定作方并承擔(dān)由此給定作方造成的損失。
第十七條
定做人違約責(zé)任：___除雙倍退還承攬加工定金外,并賠償承攬人的損失。
承攬人違約責(zé)任： 除所交承攬加工定金金額扣除外,并賠償定作人的損失。
第十八條
合同爭議的解決方式：本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭筆名，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可以由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___二___種方式解決；
（一）提交_________________________________________仲裁委員會仲裁。
（二）依法向_______對方所在地________________________人民法院起訴。
第十九條
其他約定事項(xiàng)： 另議 定作人
定作人（章）：
住所：
法定代表人：
委托人：
電話： 傳真：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
郵政編碼：
承攬人
承攬人（章）：
住所：
法定代表人：
委托人：
電話： 傳真：
開戶銀行：
帳號：
承攬人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務(wù)：_________
委托人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯(lián)系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
定作人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務(wù)：_________
委托人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯(lián)系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
在裝配_________項(xiàng)目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條 裝配項(xiàng)目
定作人向承攬人提供裝配_________（產(chǎn)品）_________套（或件）所需的散件；承攬人對定作人提供的散件進(jìn)行裝配，裝配后將成品交付定作人。
第二條 加工成品規(guī)格
根據(jù)定作人提供的設(shè)計(jì)原型，圖紙與產(chǎn)品樣品，雙方共同制定規(guī)范，以滿足生產(chǎn)的需要，這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定，任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條 加工費(fèi)
每種型號的加工費(fèi)如下：
_________（大寫：_________美元）；
_________（大寫：_________美元）；
_________（大寫：_________美元）。
第四條 來件的交付
定作人每月必須分_________次（即每月的_________日、_________日以前）把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運(yùn)到生產(chǎn)場地，并辦理交接手續(xù)。
第五條 原材料的驗(yàn)收
承攬人對定作人送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收和保管。經(jīng)驗(yàn)收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料，或數(shù)量不足時，承攬人應(yīng)及時通知定作人更換或補(bǔ)足。
第六條 原材料損耗
加工時零件及原料損耗率為_________％，其損耗率由承攬人免費(fèi)供應(yīng)，如損耗率超過_________％，應(yīng)由定作人補(bǔ)充加工所需之零件和原料。
第七條 技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，說明書及成品測試、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答。
3、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)承攬人請求，定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進(jìn)行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費(fèi)用和生活費(fèi)用將由承攬人承擔(dān)。
4、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)定作人請求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過_________人，停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費(fèi)用和生活費(fèi)用將由定作人自行承擔(dān)。
第八條 承攬人責(zé)任
1、提供裝配生產(chǎn)廠房_________平方米。
2、招聘工人_________名。
3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備，費(fèi)用由承攬人支付。
4、按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向定作人交付成品。
5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報(bào)手續(xù)。
6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進(jìn)口和加工成品的出口手續(xù)。
7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。
第九條 定作人責(zé)任
1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料，其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可，所需費(fèi)用由承攬人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費(fèi)內(nèi)逐月償還其墊支的本息，償還期為_________年。
2、為使加工生產(chǎn)正常化，由定作人提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗(yàn)工具等。這部分器材，所有權(quán)仍屬定作人所有，只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負(fù)責(zé)修理或賠償，但正常維修由定作人負(fù)責(zé)。合同期滿后，由定作人自行處理。
3、按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求，提供加工生產(chǎn)的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。
4、工人如因工作不力（含工廠管理人員），經(jīng)教育無效者，定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
第十條 結(jié)算方式
結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù)，采取d／p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次，每月總結(jié)一次。
定作人逾期支付工繳費(fèi)，應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續(xù)_________天不支付，承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
第十一條 包裝與標(biāo)記
產(chǎn)品要嚴(yán)格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進(jìn)行合適包裝。包裝要嚴(yán)格按定作人指示注明標(biāo)記。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運(yùn)前_________天給承攬人標(biāo)記指示。在cfr和cif條件下，承攬人應(yīng)在裝船期前_________天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳／傳真方式通知定作人。在未得定作人確認(rèn)時，裝運(yùn)不得進(jìn)行。定作人應(yīng)在_________工作日內(nèi)予以確認(rèn)，否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。
第十二條 加工產(chǎn)品的交付
承攬人每月分_________次（即每月的_________日、_________日和_________日）在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù)：
雙方必須派專人參加。
交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗(yàn)合格的成品或半成品。
雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條 產(chǎn)品質(zhì)量
1、產(chǎn)品質(zhì)量，以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。
2、加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行，以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品，定作人必須派出常駐技術(shù)人員，對生產(chǎn)進(jìn)行具體的檢查指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4、技術(shù)要求較高，人工無法檢查的產(chǎn)品，應(yīng)以機(jī)械測試檢查為準(zhǔn)。
5、不合格的產(chǎn)品，若純屬承攬人加工質(zhì)量問題，承攬人負(fù)責(zé)免責(zé)返修；若是原材料本身質(zhì)量問題，或是技術(shù)設(shè)計(jì)等原因造成，則定作人應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費(fèi)用。
第十四條 勞動保護(hù)
承攬人工廠應(yīng)做好勞動保護(hù)及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設(shè)施，廠房保持通風(fēng)光亮，內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔，對有污染性項(xiàng)目，須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn)，方能立項(xiàng)經(jīng)營。
第十五條 運(yùn)輸與保險(xiǎn)
1、定作人提供的機(jī)械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運(yùn)輸費(fèi)用，均由定作人負(fù)責(zé)。
2、原輔材料、包裝物料的運(yùn)進(jìn)，成品運(yùn)出及加工期間存放的機(jī)械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機(jī)械的工人，均由定作人向_________保險(xiǎn)公司投保。
第十六條 稅收
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定，按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
第十七條 手續(xù)辦理
與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù)，應(yīng)由承攬人予以辦理。
第十八條 擔(dān)保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十九條 違約罰款和損失賠償
1、定作人應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時間要求進(jìn)料，并及時結(jié)匯，如因定作人的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟(jì)損失，定作人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償；
2、承攬人應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向定作人交貨，如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟(jì)損失，承攬人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第二十條 聲明及保證
承攬人：
1、承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_________）均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人：
1、定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_________）均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條 保密
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、運(yùn)營活動、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第二十二條 通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2、各方通訊地址如下：_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十三條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十四條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十五條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十六條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十七條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條 補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條 合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
第三十條 續(xù)訂
本合同有效期限屆滿之前，如一方認(rèn)為需要續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M(jìn)行協(xié)商。
承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
委托人（簽字）：_________ 委托人（簽字）：_________
1.加工成品名稱為：
2.加工成品規(guī)格為：
3.加工成品數(shù)量為：
第二條加工成品質(zhì)量要求
——————————————————————————————————
(加工物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)寫明由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收依據(jù)。)
第三條原材料提供的辦法、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、期限
1.定作人交付原材料的時間為：——————
2.定作人交付原材料的數(shù)量是：——————消耗定額為：——————
3.定作入支付原材料的質(zhì)量是：——————規(guī)格為——————
4.承攬人對原材料的檢驗(yàn)期限是——————，承攬人如發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求的，應(yīng)當(dāng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。
5.承攬人對定作人提供的原材料不得擅自變更，不得偷工減料。
6.原材料交付或提取日期的計(jì)算，應(yīng)照本合同第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙的提供辦法、期限及保密條款
1.技術(shù)資料、圖紙由——————一方提供。
2.提供方提供技術(shù)資料、圖紙的期限為：——。
3.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作人;定作人應(yīng)在——————(日/月)內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬人在規(guī)定時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。
4.保密要求：————————(承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，合同即應(yīng)寫明，承攬人應(yīng)嚴(yán)格遵守保密的約定，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。)
5.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條報(bào)酬承攬人按合同有關(guān)要求交付全部定作物，定作人付給承攬人價款(或酬金)——元。
(價款或酬金，按國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行;沒有規(guī)定的由雙方當(dāng)事人商定。)
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為本合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品。
2.驗(yàn)收期限為：①定作人應(yīng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作。②驗(yàn)收前承攬人應(yīng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
3.保證期限為：對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，由雙方協(xié)商保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當(dāng)原因而造成質(zhì)量問題以外，定作物成品由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
4.雙方當(dāng)事人對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量，在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，可由質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨時間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限為：——————。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議。承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)。委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn)。(雙方不同意以上計(jì)算方式，可以另行約定。)
2.交貨地點(diǎn)：——
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
1.包裝定作物的材料為：
2.包裝定作物的方法為：
3.包裝定作物的標(biāo)準(zhǔn)和要求為：
4.包裝定作物的費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第九條運(yùn)輸方式與費(fèi)用負(fù)擔(dān)
1.本次加工承攬中，采取
2.本次加工承攬中發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用由————負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式與期限
1.定作人應(yīng)在承攬人交付符合要求的定作物——日內(nèi)，進(jìn)行結(jié)算。
2.定作人采用——————(寫明是現(xiàn)金結(jié)算，還是轉(zhuǎn)賬結(jié)算，還是銀行匯款結(jié)算)作為結(jié)算方式。
第十一條定金與預(yù)付款
1.承攬人要求定作人支付定金——元。定作人不履行合同，無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同，應(yīng)雙倍返還定金。
2.定作人可向承攬人給付預(yù)付款——元。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余額的可以請求返還。
第十二條承攬人的違約責(zé)任
1.承攬人未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作任務(wù)，定作人同意利用的，應(yīng)按質(zhì)量論價;定作人不同意利用的，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付責(zé)任;定作物經(jīng)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
2.交貨時間到期，承攬人交付定作物或完成工作數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的，定作人有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
3.承攬人未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應(yīng)支付給定作人該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物的毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
4.承攬人逾期交付定作物，應(yīng)向定作人償付違約金——元;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的——‰償付違約金。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)暫不接收。
5.承攬人不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分的價款總額的——%(一般為10%～30%)或酬金總額的——%(一般為20%～60%)的違約金。
6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時，承攬人應(yīng)支付定作人實(shí)際支付的保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)等。
7.實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收人，承攬人除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到正確指定地點(diǎn)或接收入外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8.由承攬人保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，承攬人應(yīng)償付定作人因此所遭受的損失。
9.承攬人未按本合同規(guī)定的辦法與期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不符合要求，而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10.承攬人擅自調(diào)換定作人提供的原材料，定作人有權(quán)拒收，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)按定作人要求辦理，并承擔(dān)逾期交付責(zé)任。
第十三條定作人的違約責(zé)任
1.定作人中途變更定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)賠償承攬人因此造成的損失。
2.定作人中途終止合同，應(yīng)償付承攬人以未履行部分酬金總額的——%(一般為20%～60%)的違約金。
3.定作人未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物或未完成必要輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應(yīng)賠償承攬人因此造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)償付承攬人停工待料損失。
4.定作人逾期領(lǐng)取定作物的，應(yīng)支付違約金——元，還承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)。定作人超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬人有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報(bào)酬、保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)時，定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，定作人應(yīng)賠償承攬人損失。
5.定作人逾期付款，應(yīng)比照中國人民銀行延期付款規(guī)定，向承攬人償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額——‰償付違約金。
6.定作人無故拒絕接收定作物的，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7.定作人變更交付定作物地點(diǎn)或接收人，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
1.在合同有限期間內(nèi)，由于不可抗力，致使原材料毀損、滅失的，承攬人可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
2.在合同履行期內(nèi)，由于不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人不承擔(dān)違約責(zé)任。
3.在合同履行期之后，發(fā)生不可抗力，致使原材料、定作物毀損、滅失的，若是由于定作人的原因?qū)е鲁袛埲擞馄诮桓?，則定作人承擔(dān)責(zé)任，否則，由承攬人承擔(dān)責(zé)任。
第十五條爭議解決方式
雙方當(dāng)事人發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向仲裁委員會申請仲裁。(注意，如達(dá)不成仲裁協(xié)議的，只能向人民法院起訴。)
第十六條變更與解除
經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，本合同可以變更或解除。
第十七條雙方約定的其他事項(xiàng)
本合同一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份。
定作人：(簽章)
地址：
承攬人：(簽章)
地址：
承攬方_____________ 簽定地點(diǎn)：
簽定時間： 年 月 日
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本合同，共同信守。
第一條 廣告承攬要求。
1. 1項(xiàng)目(媒介)：__________________________
1. 2廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號________________________
承攬方應(yīng)按《廣告管理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，向委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
1.3時間：________________________________________________
1.4顏色：________________________________________________
1.5規(guī)格或材料：________________________________________________
1.6刊播次數(shù)、起訖時間、日期：_____________________________________
1.7其他要求：_____________________________________
第二條 廣告費(fèi)及支付方法。
2.1廣告費(fèi)
類 別 單 價 數(shù) 量 金 額(元) 備 注
設(shè)計(jì)、制作費(fèi)
發(fā) 布 費(fèi)
代 理 費(fèi)
合計(jì)金額(大寫)
2.2 結(jié)算方式和期限：___________________________________
第三條 驗(yàn)收方式及時間。
______________________________________________________________
第四條 違約責(zé)任。
4.1委托方擅自不履行合同，按未履行部分廣告費(fèi)用的________%，向承攬方賠付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一 天，按所欠款項(xiàng)的__________賠付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未履行部分廣告費(fèi)的__________%，向委托方賠付違約金，不能按合同履行超，每逾期一 天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的__________賠付違約金。
4.3其他違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條 糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第( )項(xiàng)規(guī)定辦理。
1、 向__________ 地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁。
〖您正瀏覽的文章由第一'整理，版權(quán)歸原作者、原出處所有?！?/p>
2、 向__________ 地人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項(xiàng)。____________________________________
______________________________________________________________
第七條 附則：
7.1 本合同附件_________，名稱___________________________________
______________________________________________________________
7.2 本合同有限期限：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
·廣告制作合同 ·小區(qū)廣告合同 ·電梯廣告租賃合同 ·廣告刊登合同
委托方： 承攬方：
單位名稱(蓋章)： 單位名稱(蓋章)：
地 址： 地 址：
郵政編碼： 郵政編碼：
法定代表人： 法定代表人：
委托人： 委托人：
電 話： 電 話：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
─────┴─────┴──────┴───────┴──────
第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)目，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)目，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（1．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不公道，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得保存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部分的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方約定。）
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________
________________（1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必須的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證實(shí)。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生題目，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量題目的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證實(shí)。）
第七條交（提）貨的時間和地點(diǎn)：___________________________________________________________________________________________（1，交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部分運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部分簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）
第八條包裝要求及用度負(fù)擔(dān)：____________________________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及用度負(fù)擔(dān)：____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：_____________________________________________________（如：1．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)支款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)支款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)支款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)目少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的用度。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該分歧格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
七，實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)目承擔(dān)責(zé)任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任：
一，中途變更定作物的數(shù)目、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％---60％的幅度）違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和預(yù)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒盡接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部分的罰款。
七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的用度。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得正當(dāng)證實(shí)后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同治理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證
或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各保存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________